招标公告
项目编号：FJ0800G241218001001001
1. 招标条件
本招标项目已由乌翠区发展和改革局以关于黑龙江省乌翠区公益性骨灰堂建设项目可行性研究报告的批复》乌发改发〔2022〕16号和《关于黑龙江省乌翠区公益性骨灰堂建设项目可行性研究报告变更的批复》乌发改发〔2023〕15号文件批复，项目业主为 乌翠区民政局，资金来源为中央预算内资金和地方配套资金，项目出资比例为 100% ，招标人为 乌翠区民政局，招标代理机构为 黑龙江泰罡工程项目管理有限公司 。招标投标行政监督及招标投标投诉受理单位为 伊春市住房和城乡建设局。项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称：黑龙江省伊春市乌翠区公益性骨灰堂建设项目
2.2招标方式：公开招标
2.3招标控制价：7,799,811.25元
2.4建设地点：伊春市原翠峦区殡仪馆院内
2.5建设规模：新建总建筑面积3000m²，框架结构、四层；硬化道路、停车场及绿化配套基础设施等工程
2.6计划工期：计划开工日期 2025年01 月10 日；计划竣工日期 2026 年05月 31日，共506日历天。（此工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）
2.7本项目不划分标段
2.8质量标准：符合现行工程质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准
2.9招标范围：完成本项目施工图纸及工程量清单所包含的所有工作内容
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级或以上（含叁级）资质，如投标人已根据建市【2020】94号文件更换资质证书，则需具备建筑工程施工总承包乙级以上（含乙级）资质；具有有效的安全生产许可证，投标期间企业资质未处于被有关行政监督部门吊销或暂扣等处罚期内并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。
3.2本次招标要求投标人拟派项目经理具备建筑工程专业二级（含二级）或以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书，并提供近连续3个月（2024年09月-2024年11月）在本单位缴纳的养老保险的有效证明（根据建办市函【2019】92号文件中规定的6类情形人员除外）。项目经理必须在投标企业注册，不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；参与本项目投标人拟派的项目经理如为退休人员或依法提前退休的，则无需提供养老保险证明，需提供人员的退休证明（如退休证或社会保险机构出具的《职工提前退休审批表》等）及企业对其聘请的聘书。如人员入职不足3个月的，则提供养老保险缴纳月份起至2024年11月的养老保险的有效证明。
3.3拟派项目组织机构人员:投标人应按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》黑建规[2023]2号文件规定，施工现场管理人员配备不低于上述文件规定的标准数量配备项目管理机构人员，否则其投标将被否决，投标人也可以根据项目管理需要增加岗位及人员。
最低标准项目管理机构人员标准：技术负责人1人，具有建筑工程相关专业中级及以上职称；施工员1人，质量员2人，安全员2人，标准员1名；材料员1名；机械员1名；劳务员1名；资料员1名。
3.4本次招标要求投标人提供近三年（2021年1月1日-2023年12月31日）每一年的经会计师事务所审计的财务审计报告（成立未满三年的企业提供自成立以来每年的审计报告）。
3.5投标人及其法定代表人、拟派项目负责人近3年不得有行贿犯罪记录（近3年指2021年1月1日至公告发布日之后，以中国裁判文书网公布的各级人民法院判决书中落款日期为准；行贿犯罪记录指判决结果为行贿犯罪的情形），否则将被拒绝投标。[投标人应自行通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）进行查询并提供查询截图]。
3.6投标人及其法定代表人、拟派项目负责人不得被列入失信被执行人名单，否则将被拒绝投标（已被解除限制参与招投标活动惩戒的除外）。[投标人应自行通过信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、中国执行信息公开网-失信被执行人进行查询并提供查询截图，查询日期须为公告发布之日后]。
3.7本次招标要求投标人信誉良好，无不良行为记录；无拖欠工程款和农民工工资情形；投标人企业财务状况良好，企业财产没有处于被接管、全部资金被冻结以及破产状态。如存在以上情形，其投标将被否决或取消中标资格（含围标串标等，投标人须提供

文章推荐：

商丘市梁园区李庄镇人民政府商丘市梁园区李庄镇蒙墙寺村2024年度农村公益事业财政奖补重点村项目-公开招标公告

黑龙江省伊春市乌翠区公益性骨灰堂建设项目

商丘市梁园区李庄镇人民政府商丘市梁园区李庄镇蒙墙寺村2024年度农村公益事业财政奖补重点村项目-公开招标公...

沭阳县杨跳丽居小区外电接入工程澄清公告（资格后审）